伊人久久大香线蕉无码麻豆 ,国产啪亚洲国产精品无码,曰韩人妻无码一区二区三区综合部

相關(guān)資訊 NEWS

業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)1 團(tuán)隊(duì)活動(dòng) 新法速遞行業(yè)新聞

在線留言 message

注：“ ( * )”號(hào)為必填項(xiàng)

行業(yè)新聞

您的位置：首頁 > 相關(guān)資訊 > 行業(yè)新聞

工程變更導(dǎo)致的損失，承包人可要求哪些賠償？

時(shí)間：2024-02-08 14:40:09 來源：作者：

　　因發(fā)包人原因?qū)е鹿こ套兏模瑧?yīng)根據(jù)《民法典》的規(guī)定進(jìn)行賠償。當(dāng)發(fā)包人變更計(jì)劃、提供的資料不準(zhǔn)確，或者未按照期限提供必需的勘察、設(shè)計(jì)工作條件，從而造成勘察、設(shè)計(jì)的返工、停工或者修改設(shè)計(jì)時(shí)，發(fā)包人應(yīng)按照勘察人、設(shè)計(jì)人實(shí)際消耗的工作量增付費(fèi)用。

　　具體來說，承包人可以就工程變更要求賠償以下費(fèi)用：

　　1.人工費(fèi)損失：包括停工、窩工的工人工資；因工人低生產(chǎn)效率造成的損失；膳食補(bǔ)貼、工器具費(fèi)用以及各種管理費(fèi)等。

　　2.材料費(fèi)損失：由于工期拖延，材料價(jià)格上漲帶來的差價(jià)損失等。

　　3.機(jī)械費(fèi)損失：由于工期拖延導(dǎo)致相關(guān)機(jī)械停工帶來的損失，以及轉(zhuǎn)移搬運(yùn)帶來的損失等相關(guān)費(fèi)用。

　　4.工地管理費(fèi)：由工期拖延產(chǎn)生的工地管理人員的工資等。

　　5.物價(jià)上漲的差生的差價(jià)費(fèi)用：包括工人工資上漲、機(jī)械租賃費(fèi)用上漲、材料費(fèi)用上漲等。

　　但需要注意的是，承包人能要求的賠償費(fèi)用，需要根據(jù)其實(shí)際損失來確定，不限于上述幾種費(fèi)用。只要承包人由于發(fā)包人工程變更導(dǎo)致?lián)p失，只要有證據(jù)材料都可以要求賠償。但如果是因?yàn)槌邪俗陨碓驅(qū)е碌墓こ套兏瑒t不能要求賠償，甚至還要賠償發(fā)包人的損失。

　　如果出現(xiàn)這種情況，建議承包人和發(fā)包人及時(shí)協(xié)商賠償事宜。如果無法協(xié)商或協(xié)商不成功，應(yīng)盡快尋求建筑工程律師的幫助，收集證據(jù)資料，到法院起訴索償。

上一篇：離婚起訴不到場(chǎng)，法院缺席判決怎么判？

下一篇：懷孕期間離婚：保障女方權(quán)益的法律手段

相關(guān)資訊

浩云動(dòng)態(tài)RELATED

更多>>

北京浩云律師事務(wù)所和天眼查正式簽約，成為其官方法律服務(wù)商

北京浩云律師事務(wù)所榮獲今日頭條“十佳金牌普法機(jī)構(gòu)”獎(jiǎng)項(xiàng)

金秋送爽，團(tuán)結(jié)向前：浩云律所秋季拓展團(tuán)建圓滿舉行

浩云律所受邀為企業(yè)客戶提供專項(xiàng)法律培訓(xùn)

不忘初心，牢記使命—北京浩云律師事務(wù)所黨支部正式成立！

【律師請(qǐng)回答】全國(guó)百?gòu)?qiáng)律師為你解答消費(fèi)疑惑